大坝施工合同范本
施工合同范本第一篇
包方：________（下面内容简称甲方）
方：________（下面内容简称乙方）
《_合同法》、《_建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高质量中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的.前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高质量中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
条工程概况
工程名称：________________
工程地点：________________
分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
条工程施工期限
根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度规划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。
涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘故，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
如总包方自身的缘故造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
条工程质量
根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
如因分包缘故达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
分包方在分包工程施工经过中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
条工程款支付结算
工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方一零%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
工程款的支付技巧：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的七零%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付技巧与总包方同步进行，工程竣工符合民族验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的九五%；余款五%作为工程保修金（不计息）。
条双方责任
总包方责任
向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
施工合同范本第二篇
方：
代表人：
方：
代表人：
《这人民共和国合同法》、《_招投标法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚恳信用的制度，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：
trong>一、工程概况
名称：
地点：
承包范围：根据施工图纸要求。
trong>二、合同工期
项目监理单位发出的开工令起______日历天。
trong>三、质量标准
（按设计施工合同质量要求）。
trong>四、合同价款
：_______元。
trong>五、双方主要义务和责任
甲方主要义务和责任
）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等职业，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源难题。
）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
乙方主要义务和责任
）在本合同签字生效后，七天内进场开工。
）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行责任，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
）在施工经过中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复职业。
）乙方应编制施工组织设计，施工总进度规划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。
trong>六、工程进度
本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计四零日历天。但对一下缘故造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方缘故造成停工累计八小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
在本项目建设施工经过中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
trong>七、工程质量和验收
本工程质量要求达到合格。
乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行民族及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。
若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
乙方必须按民族现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。
验收前七天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后七天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
trong>八、材料、设备采购供应方式
本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。
对材料质量怀疑的，应对该材料按现行民族有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。
trong>九、付款方式
本工程工程预付款为合同价格的一零%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）职业量的一五%之内（当年职业量在一零零零万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的五零%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
按工程量结算，按月核定完成工程量的八五%，暂停付款。预留一五%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的九五%，余下的五%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。
保修期为半年，保修期内发生质量难题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个职业日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
trong>十、工程合同价目竣工结算
工程验收合格后七天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。
本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他缘故引起的工程量变化，合同价款可按下列技巧调整：
）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
）市场变化、政策性调整的按民族有关规定执行。
trong>十一、其他
违约
不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在一零天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
）由于承包人的缘故未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳一零零零元违约金。逾期违约金最多不超过一零零零零元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天一零零零元的奖励金。奖励金最多不超过一零零零零元。
）乙方应承担本工程安全责任，用于施职业业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。
）不可抗力：若遇到不可抗力影响造成工程本身受损害和所需清理修复职业的费用，甲方应给予补偿。
纠纷处理
单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。
：（公章）
代表人：（签字）
___年____月____日
：（公章）
代表人：（签字）
___年____月____日
施工合同范本第三篇
单位：___________________________委员会(简称甲方)
单位：_________________(简称乙方)
保质保量完成龙泉庄村自来水建设项目，经双方协商达成如下协议：
工程概况：
工程名称：_________________镇__________村自来水改造工程;
工程地址：_________________镇__________庄(_______________天然村)
工程内容：建设底座为_________________米，容量_________________立方的水塔一座
承包方式：包工包料
承包工期：___________________________
中标总金额：_________________元，大写______________________________。
施工要求
工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工(后附图纸)。
为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工(主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用)。
甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。
付款方式
验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。
甲方责任
完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
乙方责任
及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。
负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
工程验收后质保期一年。
承担施工期间的水、电等一切费用。
如乙方不能按期完工，每拖延一天按工程总造价的五‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。
本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门各一份。自双方签字盖章之日起生效。
(盖章)_______________村民委员会甲方负责人(签字)
(盖章)乙方负责人(签字)_________________
_______年_________月_________日
施工合同范本第四篇
方（下称甲方）：________
方（下称乙方）：________
《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
条工程项目概况
名称：________________
地址：________________
方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
条工期
乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时刻内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
条工程质量标准
民族现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
条合同价款
同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照一一年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
条工程款支付
签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量难题一次性全部支付给乙方。
条设计变更
工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
条双方责任
责任
）按时提供施工职业面给乙方使用。
）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工职业，负责有关签证。
）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方职业人员住宿床位，用水、用电。
）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工经过中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安职业。乙方工人因自身缘故在施工现场、职业时刻，发生意外伤害费用，一万元下面内容（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
条安全施工
期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间民族颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
必须进行安全文明施工。
应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方缘故导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
条工期延误
内容缘故造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
）设计变更和工程量增加；
）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
条合同争议解决方式
同履行经过中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
一条合同生效与终止
二条合同份数
同自双技巧人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。
同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（公章）：_________
（公章）：_________
_______年____月____日
施工合同范本第五篇
单位：________（下面内容简称“甲方”）
人：________（下面内容简称“乙方”）
《_合同法》、《_建筑法》、_与民族工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的制度，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
trong>一、工程概况：
工程名称：________________
工程地点：________________
工程内容：图纸所示全部水电安装工程：
电：按水电安装要求施工完毕；
电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；
雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；
水：室内按给水图施工完毕；
水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；
水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；
地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。（不含材料）
施工现场条件：以现场实际情况为准。
trong>二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。
承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测职业。
甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
trong>三、合同工期：
乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年________月
第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。
乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产规划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。
trong>四、质量标准：
适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于下面内容）：
设强制性条文；
建筑工程质量检验评定标准》
建筑电气工程施工质量验收规范》
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
采暖与卫生施工验收规范》
电气安装工程施工及验收规范》
建筑电气安装工程质量检验评定标准》
、市相关部门的各种规章制度；
方制定的工程质量验收实施细则。
本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按民族相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成职业量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。
工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结局组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结局组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结局。每次违反该条款处罚金额二零零零元/次。
trong>五、文明工地、安全标化标准：
施工合同范本第六篇
单位：（简称甲方）
单位：（简称乙方）
《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的制度。经过甲乙双方协商签定本合同。
条：工程地点：________________________。
条：工程内容：________________________。
条：承包方式：乙方包工包料。
条：工程价款及调整
工程价款：_______元。
发生下面内容情况其中一个经双方协商同意后可做调整：
）甲方代表确认的工程量增减；
）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
）工程造价管理部门公布的价格调整；
）甲方缘故造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
）合同条款以外得其他增减或调整。
条：付款方式
工程款支付方式：银行转账。
工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。
本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
条：合同工期
双方商定总工期为_______天。
日期：____年____月____日；
日期：_____年____月____日。
如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
）甲方不能按合同约定提供开工条件；
）工程量变化和设计变更；
）工程款未按时支付；
）不可抗力（如地震台风火灾等）。
由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得二%。
条：工程质量要求
乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全经过的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测职业，检测人员必须持证上岗。
条：材料设备
本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。
没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘故造成不良后果，由责任一方负责。
条：工程施工前后双方的职业和有关责任
甲方：
）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
）按时支付工程款项；
）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证职业；
）负责本工程涉及有关部门的联系和协调职业；
）组织工程竣工验收职业。
乙方：
）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
）负责做好材料、设备的采购和保管职业；
）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
）参加工程竣工验收职业。
条：保修
期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按民族规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
一条：工程停建或缓建：
因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外缘故导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交职业，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
二条：违约责任
乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。
乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。
施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
三条：纠纷处理
单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
四条：其它
如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
五条：合同生效与终止
同自甲乙双技巧人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
单位：
单位：
__年____月____日
施工合同范本第七篇
名称：
方（简称甲方）：
方（简称乙方）：
团结协作、紧密配合、分工负责的制度，按照《_合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。
trong>一、工程名称：
市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程
trong>二、工程地点：
市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上
trong>三、承包项目及主要工程量：
黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。
trong>四、承包方式：
trong>五、开工时刻：
____年___月______日
时刻：______年___月___日
trong>六、工程价款
伍拾万陆仟柒百元正(万元)。
trong>七、工程质量保证金：
签订后，乙路线甲方缴纳工程总投资的______%，即万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。
差额保证金：合同签订后，乙路线甲方缴纳二零万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场三零天后如数退还乙方。
trong>八、工程付款办法：
签订之日起二零个职业日内乙方组织职业人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的______%即万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的六零%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价______%即万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。
trong>九、设计资料提供：
签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。
trong>十、施工中甲方责任：
负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。
施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
，重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。
工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
甲方不按合同约定完成以上职业造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。
trong>十一、施工中乙方责任：
严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
在施工经过中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
trong>十二、材料供应办法：
混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织
trong>十三、工程质量：
乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
trong>十四、工程设计变更和增减：
如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。
trong>十五、竣工验收
完工后，由乙方提出验收报告，施工拓展资料和有关资料报请甲方组织验收。
trong>十六、竣工决算：
报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工拓展资料、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。
trong>十七、违约的索赔：
签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的五%付给，计人民币万元，如在施工经过中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
trong>十八、工程施工安全：
在施工经过中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
trong>十九、其他事项：
商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。
trong>二十、合同的生效与终止；
同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
trong>二十一、合同份数：
同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
trong>二十二、其它约定事项
同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的制度，共同友好协商解决。
：
：
代表人：
代表人：
人：
人：
：
：
银行：
银行：
：
：
日
日
施工合同范本第八篇
（发包单位）：__电有限公司
（承包单位）：___________________
同意将__水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
工程项目名称（工程地点）：
水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款三六零零零零元整。
旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款七零零零零零元整。
引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤五零元/米，混凝土加固五零零元/米。
引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站八零零米隧洞衬砌加固工程），包模板二三零零元/米。
承包方式：一、包工包料；二、包工不包料。
甲方要求乙方进场及竣工时刻：
日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
乙方在施工经过中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
付款办法：
总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；
施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的五零%付给作工料费，剩余五零%尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清；
在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
补充协议：
：（公章）
代表：
：（公章）
代表：
日
